|
*尊敬的用户，您好！本篇仅为该案例的英文摘要。北大法宝提供单独的翻译服务，如需整篇翻译，请发邮件至database@chinalawinfo.com，或致电86
(10) 8268-9699进行咨询。
*Dear user, this document contains only a
summary of the respective judicial case. To request a full-text translation as an
additional service, please contact us at: + 86 (10) 8268-9699 database@chinalawinfo.com
|
|
Zhongshan Duoniu Information Technology Co., Ltd. v. Beijing Rongmei Technology Co., Ltd. (case of dispute over computer software development contracts)
(case of dispute over computer software development contracts)
中山多牛信息技术有限公司诉北京融美科技有限公司计算机软件开发合同纠纷案
|
[Key Terms]
electronic data method ; contract alteration ; contract termination
[核心术语]
电子数据方式;合同变更;合同解除
|
[Disputed Issues]
The two parties to a contract may agree to alter the terms of performance of the contract by electronic data method.
[争议焦点]
合同双方当事人可以通过电子数据方式就合同的履行条款达成变更意见。
|
[Case Summary]
Where the two parties to a contract agree to alter the terms of performance of the contract by electronic data method on the basis of equality and free will which is the true intention of the two parties the content of the contract shall be deemed to have been altered...
[案例要旨]
当事人在平等自愿基础上通过电子数据方式就合同的履行条款达成变更意见系双方真实意思表示故应认定合同内容作了变更...
|
Full-text omitted.
| | 中山多牛信息技术有限公司诉北京融美科技有限公司计算机软件开发合同纠纷案 |
| | 广州知识产权法院 |
| | 民事判决书 |
| | (2015)粤知法著民初字第53号 |
| | 原告（反诉被告，下称原告）：中山多牛信息技术有限公司。 |
| | 法定代表人：黄少鹏，经理。 |
| | 被告（反诉原告，下称被告）：北京融美科技有限公司。 |
| | 法定代表人：张浩，董事长。 |
| | 委托代理人：丁保银，广东合盛律师事务所律师。 |
| | 原告中山多牛信息技术有限公司（下称多牛公司）诉被告北京融美科技有限公司（下称融美公司）计算机软件开发合同纠纷一案，融美公司于本院受理后向多牛公司提起反诉，本院受理并作合并审理。本院依法组成合议庭公开开庭进行审理，原告法定代表人黄少鹏、被告委托代理人丁保银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 |
| | 原告诉称：原告于2015年1月8日与被告签订合同，购买被告的“融美P2P网贷系统＋股市配资系统（需按甲方所提供的页面及要求修改）”，并于当日向被告支付28000元预付款。按约定，被告须于2015年2月12日完成合同所有的工作并交付原告进行测试验收，但被告迟迟不能按进度完成。原告于2015年2月6日通过EMS向被告发出联络函，要求被告按合同要求完成工作，但时至今日，被告仍不能按合同内容及时间完成，能力水平明显不能满足要求。被告违反合同的事实清楚，造成原告工作无法正常开展，带来严重损失。请求判令被告退回28000元预付款并赔偿原告100000元经济损失。 |
| | 被告答辩称：原告与被告签订合同后，被告按合同约定开发，在开发过程中，原告不断提出新要求且不愿意多加钱，耽搁项目进程。被告给原告的软件新增了功能。2015年3月10日原告提出新方案，约定原告不付余款，被告不用进行进一步开发，被告完成交付软件后双方关系就此结束。 |
| | 被告反诉称：原告与被告于2015年1月8日签订系统购买合同，之后被告按约定要求进行开发。2015年3月10日，被告通过邮件完成了源代码的交付，但原告对源代码提出了诸多问题，并没有表示验收，同时还解除合同。2015年4月，原告起诉被告声称没有按约定交付涉案源代码，要求退回款项，不仅如此，原告未经被告同意在网站上使用被告提交的源代码，违反了诚信原则，损害了被告的权益。请求判令：1.原告支付合同余款25200元；2.原告在未付清合同余款前不得使用被告交付的源代码；3.原告负担本案全部诉讼费用。 |
| | 原告答辩称：被告没有完成项目开发，反而要求支付余款，没有依据。 |
| | 本院经审理查明：2015年1月6日，多牛公司（作为甲方）与融美公司（作为乙方）签署《融美系统购买合同》，约定甲方向乙方购买“融美P2P网贷系统＋股市配资系统（需按甲方要求修改，以甲方所提供页面及要求为准，见附录，参考网站MINIU98.COM）”，软件产品的内容包括系统程序文件源代码、融美公司用系统为多牛公司搭建完整网站至网站可以正常访问和使用、免费维护期为一年。合同约定甲乙双方的权利义务，包括有：1.“甲方须及时配合乙方对平台系统软件进行测试，并及时反馈修改意见给乙方”；2.“甲方有权在项目交付验收时进行质量检查。乙方应及时协助甲方完成质量检查，如检查不符合合同约定验收标准，乙方需及时予以改正”；3.“乙方提供给甲方的软件系统（包括整套源码），甲方拥有永久使用权及知识产权，但仅限于甲方使用，不得转让或授权给第三方使用，未经乙方书面同意，甲方也不得与第三人就本软件系统进行任何形式的合作”；4.“乙方负责根据双方约定的需求进行项目开发，确保项目开发的功能符合验收标准”；5.“在合同签定后，甲方对本项目实施提出需求变更或增加，需与乙方重新签定需求变更协议或新需求开发协议”。合同对项目的价款及开发时间的约定是，从预付款到账之日起35天（含节假日）内完成项目的实施工作，并交付客户进行测试验收，测试验收通过，七个工作日内进行项目交付；开发费用是56000元，合同签订三个工作日由多牛公司支付50%即28000元，余款在项目交付的七个工作日内支付45%即25200元，免费维护期半年后支付尾款5%即2800元。合同对项目验收约定包括：1.“验收标准：本项目验收标准以提交给甲方的系统测试地址为准，设计验收；乙方根据和甲方约定提出的项目设计排版、风格、主色调等元素进行项目设计，设计完成后致函甲方进行设计验收，如验收过程中甲方提出合同约定之外的想法和需求，乙方可根据工作量评估进行项目交付时间延期或额外，并另外重新签署补充说明协议书。如果乙方交付甲方验收，甲方在七个工作日内未作回复的，视为甲方验收通过”；2.“测试验收：项目开发完成后乙方致函甲方进行项目测试初验，所有系统功能模块完整，能够正常稳定运行，经甲方确认后即视为测试验收通过。如果乙方交付甲方验收，甲方在七个工作日内未作回复的，乙方视为甲方默认验收通过”；3.“项目交付：项目在测试验收完成后七个工作日内进行交付，如有细节调整可在该阶段时协商处理，如果甲方在七个工作日内未作回复的，乙方视为甲方默认验收通过；同时将整套完整源码及有关操作说明资料交付甲方”；4.“权限交付：项目交付阶段乙方将系统平台的前台、后台相应操作账户、管理员账户、密码等做交接（这些账户及密码应能修改）。针对平台的域名管理账号、密码、服务器数据库的账号、密码交付，须在甲方付清相应项目费用（指第二期付款）交付”。合同对违约责任的约定包括：1.“因甲方人员原因导致项目延误，乙方有权适当顺延项目期限，直到满足条件为止”；2.“如乙方未在规定时间完成工作，从应完成之日起，每月按项目总造价的1%向甲方支付违约金”；3.“因甲方无正当理由拒绝接收乙方交付的软件，甲方应支付乙方全额的开发费用”；4.“如乙方由于逻辑错误导致数据混乱给甲方造成损失特别是声誉上损失而影响网站运营，乙方要退回已收到的开发费用（由于甲方自己二次开发导致的逻辑错误、数据混乱，乙方不负责）”。合同附录有16张图或说明资料。 |
| | ．．．．．． |
|
Dear visitor, as a premium member of this database, you will get complete access to all content.Please go premium and get more.
1. To become a premium member, please call 400-810-8266 Ext. 171.
2. Binding to the account with access to this database.
3. Apply for a trial account.
4. To get instant access to a document, you can Pay Amount 【￥600.00】 for your single purchase. | |
您好：您现在要进入的是北大法宝英文库会员专区。
如您是我们英文用户可直接 登录，进入会员专区查询您所需要的信息；如您还不是我们 的英文用户；您可通过网上支付进行单篇购买，支付成功后即可立即查看本篇内容。
Tel: +86 (10) 82689699, +86 (10) 82668266 ext. 153
Mobile: +86 13311570713
Fax: +86 (10) 82668268
E-mail:info@chinalawinfo.com
|
| | | | | | | | |
Scan QR Code and Read on Mobile
|
|
|
|
|
|
Message: Please kindly comment on the present translation.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Translations are by lawinfochina.com, and we retain exclusive copyright over content
found on our website except for content we publish as authorized by respective copyright
owners or content that is publicly available from government sources.
Due to differences in language, legal systems, and culture, English translations
of Chinese law are for reference purposes only. Please use the official Chinese-language
versions as the final authority. Lawinfochina.com and its staff will not be directly
or indirectly liable for use of materials found on this website.
We welcome your comments and suggestions, which assist us in continuing to improve
the quality of our materials as we dynamically expand content.
|
|